+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор по чистке снега с крыши

Содержание

Договор на уборку снега с крыши образец

Договор по чистке снега с крыши

Виды и стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, определены в Тарифах на работы (стоимость работ) по очистке Объектов от снега, сосулек и наледи (Приложение №2).

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Начало проведения работ по настоящему Договору — следующий день с момента подписания Акта технического состояния объектов ГБОУ_______________________, подлежащих очистке от снега, сосулек и наледи (Приложение № 3, далее — Акт ТСО), в котором фиксируется техническое состояние конструктивных элементов объектов (кровельного покрытия, свесов, водосточных воронок, водосточных труб и пр.), состояние коммуникаций и другого оборудования на Объектах, а так же указывается дата передачи Объектов Заказчика Подрядчику для производства работ.

Технические характеристики Объектов Заказчика, подлежащих очистке от снега, сосулек и наледи, указаны в Приложении № 5 настоящего Договора.

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи: — улица ______________________________, дом _____, корпус _____; — улица ______________________________, дом _____, корпус _____; — улица ______________________________, дом _____, корпус _____; — улица ______________________________, дом _____, корпус _____; — улица ______________________________, дом _____, корпус _____. 1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 1.3.1.

Начало работ: __________________________________________.

1.3.2. Окончание работ: _______________________________________. 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы. 2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи.

2.2.

Особенности договора на уборку снега и наледи с крыши

высота здания, наличие карниза; 4.

При необходимости очистки крыши от снега нескольких сторон здания, нужно прислать фотографию каждой стороны.

Также желательна фотография общего вида крыши. — устранение мусора с кровли – после осеннего листопада на плоских крышах зданий образует скопление листьев, которые не только вредят кровельному материалу, но и забивают водостоки.

В результате дождевая вода не может нормально устраняться с крыши и начинает течь по стене, проникать в микротрещины и разрушать тем самым фасад здания.

Минимальный заказ на разовую уборку снега с кровли/крыши 6 т.р.

Договор по уборке снега с крыши скачать

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 7.4. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

7.5. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7. Приложение: 1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). 8.

Гарантия качества выполненных работ, выполнения взятых на себя договорных гарантийных обязательств, соблюдения сроков выполнения работ, а также риски Заказчика, связанные с гарантийным выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных убытков Заказчика, обеспечиваются в

Договор на оказание услуг по вывозу снега

Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, установленном настоящим Договором. 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя и установить на месте складирования и сбора снега контейнер (бункер), предназначенный для механизированной погрузки в спец.транспорт, объемом ___ куб.м.

Заказчик обеспечивает наличие площадки для установки контейнера (бункера) и свободных подъездных путей с твердым покрытием. 2.1.2. Содержать используемые (арендованные) контейнеры (бункеры) для хранения снега, площадку и подъездные пути к ней в исправном состоянии, обеспечить их сохранность. 2.1.3. Произвести своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Заказчик имеет право: 2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.

Договор на уборку снега с крыш 2019 г

Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________).

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.

4.1. Оплата производится после выполнения работ в полном объёме, после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента поступления счёта Подрядчика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 5.1. Заказчик обязуется: 5.1.1. Освободить зону сброса под крышами от машин и иной техники, обеспечить безопасность людей в зоне сброса снега и льда, установить ограждения в зоне сброса снега и льда.

5.2.

Образец договор на уборку снега с крыши

Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: _________________________.

2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика. 3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей. 3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру.

Договор подряда на уборку снега

_______________ «__»___________ ____ г.

_______________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _______________, именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в период с «__»___________ ____ г.

В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется выполнить работы по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи ___________________________, согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Смете выполнения работ (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы по ценам, указанным в настоящем договоре.

2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС — _____%, _______ (______) РУБЛЕЙ __ (___) КОПЕЕК (далее — Цена Договора). 2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех услуг, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг по Договору.

Источник: http://sands-group.ru/dogovor-na-uborku-snega-s-kryshi-obrazec-93980/

Договор на разовую чистку крыльца от снега

Договор по чистке снега с крыши

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика. 5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.5.4.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

Москва Соглашение сторон Настоящим оглашением ООО , именуемый в дальнейшем Заказчик и ООО , именуемый в дальнейшем Исполнитель удостоверяют, что услуги Исполнителя расцениваются по перечню: Вид услуг Объемы работ на рабочую смену Единица измерения Цена за ед.

измерения Минимальный заказ Выполнение работ по чистке от снежного покрова территории Заказчика и погрузке автотранспорта снегом с помощью погрузчика МКСМ 800 Площадь уборки не более 10000 М2, Объем погрузки до 100 М3 Час работы 1300 руб. 7 час на сумму 9100 руб.

Перевозка снега автомобилем-самосвалом КамАЗ Не менее 16 М3 Рейс (8 М3 ) 3000 руб. 2 рейса (6000 руб.)

Рабочий со снегометателем имеющий моторный привод. Уборка площади до 1000 М2 Рабочая смена 3500 руб. 3500 руб. Рабочий с лопатой для очистки труднодоступных мест Не определяются Рабочая смена 1500 руб.
Предлагаем ознакомиться:   Стипендия в вузах москвы 2019 размер точная сумма

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.8. Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Исполнитель 9.

Подписи сторон Заказчик М. п. Исполнитель М. п. Приложение к договору № от » » 2006 г.

Исполнитель обязан: Оказать Услуги с надлежащим качеством. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.

1.4. настоящего договора. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 2 дней. 2.2. Исполнитель обязан выполнить работу лично за исключением, при необходимости, найма на выполнение грузоперевозок снега третьих лиц. 2.3.

Договор на оказание услуг по расчистке территории от снега

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 7.2.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. 8. Разрешение споров 8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

Договор на оказание услуг по чистке снега с физическим лицом

Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее: — [ручная/механизированная] уборка территории от снега; — уборка снега с крыш; — удаление сосулек; — удаление наледи (промышленными альпинистами); — погрузка, вывоз и утилизация снега; — обработка территории антигололедным реагентом. 1.3.

Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих ему. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные. 2.

Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. 4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы. 4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1.

Выполнить уборочные работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении. 4.2.2.

Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.2.3.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.2.

Предлагаем ознакомиться:   Расторжение договора найма жилого помещения бланк

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. 8. Разрешение споров 8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

https://www..com/watch?v=7P7mOPKiKz8

Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ.

В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом. 6. Ответственность Сторон 6.1.

Источник: https://impotencemeds.info/dogovor-razovuyu-chistku-kryltsa-snega/

Договор подряда на очистку кровли от снега

Договор по чистке снега с крыши

Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.2.

Подрядчик обязан:2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.2.2.3.

Выполнить работы в сроки, указанные в п.

1.3 настоящего Договора.2.2.4. В срок _______ предупредить Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены работы в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.2.2.5.

2.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст.

7 настоящего Договора. 2.4. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

lic-r.ru

1.3.

Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки: 1.3.1. Дата начала работ: . 1.3.2. Дата окончания работ: .

1.3.3. Общая продолжительность выполнения работ составляет . 1.4. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон. 1.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2.1.2. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора. 7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.4. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

Услуги

Договор по чистке снега с крыши

Не секрет, что кровля, в силу крайне интенсивного воздействия на нее окружающей среды, требует ухода в течение всего года.

Поэтому, кроме сезонных услуг по очистке кровли от снега, мы предлагаем заключение договора на комплексное обслуживание крыш.

Наш опыт позволяет нам обслуживать любые типы кровли: плоскую, скатную, мембранную, наплавляемую мягкую кровлю, кровлю из профнастила и профлиста, остекленные атриумы и зимние сады.

Преимущества долгосрочного сотрудничества по достоинству оценили наши клиенты, в особенности обслуживающие организации, ТСЖ и крупные промышленные предприятия со значительными площадями кровли.

Заключение абоненсткого договора на обслуживание крыши гарантирует Вам доступную фиксированную цену на услуги в течении всего срока его действия.

Вы сможете недорого очистить крышу от снега наледи, устранить сосульки, вывезти снег и обеспечить необходимый текущий ремонт любого кровельного покрытия качественно и без сезонной переплаты.

Также Вам не придется беспокоиться о возможных повреждениях кровли в процессе неквалифицированной чистки, так как мы предоставляем гарантии на все выполняемые работы.

Разовая очистка кровли от снега

Необходимость очистки кровли от снега в зимний период обусловлена рядом причин.

Накапливающаяся снежная масса создает огромную нагрузку на несущие элементы кровли и может привести к самым серьезным последствиям, вплоть до обрушения.

Капризная питерская зима, со свойственными ей частыми перепадами температур, благоприятствует образованию сосулек и ледяных карнизов, создающих угрозу безопасности граждан и их имущества.

Регулярная очистка кровли от снега и наледи является неотъемлемым условием безопасной эксплуатации жилых и промышленных зданий в зимний период. Стоит заметить, что сброс снега с крыши – ответственная процедура, требующая от проводящего ее работника специальных навыков и соблюдения требований безопасности.

При необходимости срочной очистки кровли от снежных масс и наледи, например, по причине обильного снегопада или внезапного перепада температур обращайтесь к имеющим необходимые допуски профессионалам.

Обращаем Ваше внимание на то, что в зимний период услуги промышленных альпинистов по очистке кровли от снега и наледи крайне востребованы.

В связи с этим, рекомендуем заблаговременно заключить договор на абонентское обслуживание кровли на специальных условиях.

Стоимость услуги

Абонентское обслуживание кровли в зимний период

Договор на абонентское обслуживание кровли – оптимальное решение для клиентов, заинтересованных в регулярной очистке от снега значительных площадей.

Данное решение, помимо значительной экономии на стоимости услуг, позволяет обезопасить себя от возможных штрафных санкций со стороны муниципальных органов.

В рамках договора наши специалисты проводят регулярный мониторинг толщины снегового покрова на объектах заказчика, удаление опасных сосулек и свисающих снежных шапок, оперативно обрабатывают срочные запросы клиента.

На выбор предлагаются 2 тарифа, при площади кровли от 10000 м2, условия рассчитываются индивидуально.

Мы предлагаем своим клиентам гибкие условия оплаты с возможностью рассрочки платежа.

Договор на абонентское обслуживание кровли в зимний период – гарантия безопасной эксплуатации здания и Вашего спокойствия.

Стоимость услуги

Годовое эксплуатационное обслуживание кровли

Предлагаем воспользоваться всеми преимуществами договора на комплексное абонентское обслуживание кровли не только в зимний сезон, но и в течение всего года. В перечень межсезонных работ входят диагностика кровли, герметизация швов и трещин, устранение протечек и необходимый текущий ремонт.

Проведение кровельных работ в летний период, в силу благоприятных погодных условий, способствует достижению наилучшего результата.Профилактическое обследование кровли и устранение выявленных проблем подготовят ее к эксплуатации в тяжелых зимних условиях.

Гибкая система оплаты наших услуг, с возможностью небольшого ежемесячного платежа, делает данную форму сотрудничества удобной и популярной.

В договор могут быть включены и услуги по очистке кровли в зимний период, что позволит Вам зафиксировать цену и гарантировать надлежащий уход за кровлей подконтрольных объектов в течении всего года!

Заключая долгосрочный договор на комплексное обслуживание кровли, вы гарантируете себе качественное обслуживание крыш Ваших помещений на лучших условиях! Тарифы на комплексное обслуживание кровли рассчитываются индивидуально, в зависимости от набора и периодичности мероприятий по обслуживанию кровли в период его действия.

Источник: http://snegobor.ru/services

Очистка крыш от снега и наледи, цена 35 руб./кв.м, заказать в России — Tiu.ru (ID#50671713)

Договор по чистке снега с крыши

Компания «НЕВА ИНТЕР КЛИН  СЕРВИС» предлагает широчайший спектр услуг по очистке кровли от снега и наледи и включает в себя очистку всех видов крыши: одно- и двускатные, мансардные, вальмовые, купольные и др.

; всех типов кровли, как мягких (полимерная и рулонная кровля, мягкая черепица), так и все виды кровель из твёрдых покрытий (металлочерепица, медная кровля, стеклянная кровля, шифер и т.д.).
Наши специалисты  являются высококвалифицированными альпинистами с большим опытом работы.

Только профессиональный подход к делу с соблюдением всех требований техники безопасности: перед началом снегоуборочных работ подбирается наиболее подходящее место для сброса снега, огораживается территория и в максимально сжатые сроки производится очистка кровли от снега и наледи, весь сброшенный снег и лёд вывозится с территории после выполнения очистки кровли от снега и наледи. Все работы проводятся только квалифицированными специалистами с современным профессиональным оборудованием и страховочным снаряжением. По Вашему желанию очистка кровли проводится как в дневное, так и в ночное время.

Мы предлагает услуги по очистке кровли загородных домов, жилых и муниципальных зданий, коммерческих и промышленных предприятий.

Специалисты компании подберут наиболее оптимальный для Вас вариант с учётом особенностей заказа и Ваших пожеланий: очистка всей площади крыши или только по периметру, срочность заказа (особенно актуальное в период оттепели), очистка кровли в дневное или ночное время.

Если на крыше здания из-за особенностей её конфигурации постоянно скапливается снег, специалисты разработают индивидуальную технологию работ, учитывающую строение крыши, высоту здания, наличие соседних объектов, примыкающих дорог и тротуаров, что позволит быстро и безопасно убрать весь снег и лед с крыши. Кроме разовых работ Вы можете заключить  договор на абонентское обслуживание, включающее в себя регулярную уборку снега сосулек и наледи, наблюдение за прочностью и целостностью кровли.

Для заказа услуги по очистке кровли Вы можете выбрать для себя наиболее подходящий вариант:

Очистка кровли муниципальных и жилых зданий, школ, детских садов, коммерческих предприятий:
Самый удобный и выгодный вариант для Вас — заключить договор абонентского обслуживания на весь зимний период.

Специалисты компании «Альпклин» на протяжении зимы будут самостоятельно проводить регулярную очистку кровли и следить за ее состоянием.

Заказчик, заключивший договор абонентского обслуживания с компанией «Альпклин», может быть уверен, что его кровля всегда будет чиста от снега и наледи, причём со значительной скидкой при оплате.

 Очистка кровли от снега и наледи по периметру:Особенно данная услуга подходит для крыш с теплым чердаком, так как по периметру кровли постоянно скапливаются снежная масса и сосульки, представляющие угрозу пешеходам и транспортным средствам.

Как правило, периметр чистится на 1,5 — 2 метра от края кровли, вдоль и поперек всего здания. Если возникла необходимость почистить периметр кровли, обратитесь в компанию «Альпклин»: в течение 24 часов на место приедут высококвалифицированные альпинисты и проведут все необходимые работы.

 Очистка от снега всей площади кровли:

Для того чтобы избежать деформации кровли и ее повреждения, а также самовольный сход снежной массы, рекомендуется производить полную очистку кровли при высоте снежного покрова свыше 30 сантиметров.
Срочная очистка кровли от снега:

При наступлении оттепели снег на крышах домов начинает активно таять, создается высокая вероятность затопления квартир верхних этажей. Для предотвращения возможных негативных последствий необходимо провести срочную очистку крыш от снега. И в этом Вам помогут профессиональные промышленные альпинисты нашей компании 

Очистка кровли от снега в ночное время:

Интенсивное движение пешеходов и парковка машин в утренние и дневные часы часто создают помехи в проведении работ по очистке кровли от снега и наледи. Поэтому в таких случаях проводить работы желательно в ночное время. Специалисты нашей компании имеют необходимое снаряжение для работы в ночных условиях и проводят очистку кровли быстро и профессионально. Очистка крыши в ночное время — гарантия безопасности граждан и сохранности имущества, а также нервов заказчика!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Гибкая ценовая политика и различные варианты обслуживания. Чистка кровли от снега может проводиться как разово, так и в рамках абонентского договора. При заключении договора на абонентское обслуживание предусмотрены значительные скидки.

Вы получаете все необходимые услуги по очистке снега с крыш в полном объеме и без дополнительных финансовых издержек.

Все работы по очистке кровли от снега и наледи специалистами компании  проводятся с использованием современного и эффективного оборудования, идеально приспособленного для промышленного альпинизма.

Во время уборки снега мы обеспечиваем сохранность кровли и возлагаем на себя ответственность по технике безопасности.

Уборка снега и льда с кровли от компании ООО «НЕВА ИНТЕР КЛИН СЕРВИС»- это безопасный и надёжный уход за Вашей крышей.

Стоимость на очистку кровли здания от снега и наледи может немного увеличиться, если имеются определённые факторы, повышающие сложность исполнения работы:

  • средняя толщина снежного покрова более 20 см;
  • отсутствие точек крепления на крыше;
  • высокий парапет по периметру или наличие каких-либо конструкций, затрудняющих проведение работ;
  • ограничения по сбросу снега с кровли в какую-либо сторону;
  • срочность выполнения работ;
  • отсутствие кровельных ограждений;
  • необходимость применения дополнительного страховочного снаряжения;
  • дневное или ночное время проведения работ по очистке кровли от снега и наледи.

Прайс на услуги

ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ СНЕГА
Очистка кровли от снега всей площади (кровля с ограждением)м.кв.от 25руб.
Очистка кровли от снега и наледи всей площади (кровля с ограждением)м.кв.от 30 руб.
Очистка кровли от снега всей площади (кровля без ограждения)м.кв.от 35 руб.
Очистка кровли от снега и наледи всей площади (кровля без ограждения)м.кв.от 40 руб.
ОЧИСТКА КРОВЛИ ПО ПЕРИМЕТРУ 
Очистка кровли от снега по периметру здания 1,5  метра от края (кровля с ограждением)м.кв.от 40 руб.
Очистка кровли от снега и наледи по периметру здания 1,5  метра от края (кровля с ограждением)м.кв.от 40 руб.
Очистка кровли от снега по периметру здания 1,5 метра от края (кровля без ограждения)м.кв.от 50 руб.
Очистка кровли от снега и наледи по периметру здания 1,5  метра от края (кровля без ограждения)м.кв.от 55 руб.
ОЧИСТКА СЛОЖНЫХ КРОВЕЛЬ 
Очистка кровли от снега и наледи всей площади (кровля без ограждений, нет точек креплений, ее наклон более 30 градусов)м.кв.от 50 руб.
Очистка кровли от снега и наледи по периметру (кровля без ограждений, нет точек креплений, ее наклон более 30 градусов)м.кв.от 70 руб.
ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ СНЕГА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
Очистка кровли от снега в ночное время (смена 7-ми часовая с 23:00 до 6:00 утра) 10000 рублей. Минимальный заказ от 20000 рублей.м.кв.от 20000 руб.

Компания «НЕВА ИНТЕР КЛИН СЕРВИС» предлагает  воспользоваться услугами по уборке снега и наледи с крыш, территорий, вывозу снега. Сотрудничество возможно в разных формах:

1. Разовая уборка снега предполагает однократное устранение снега и наледи с крыши Вашего здания. Необходимость в этом может возникнуть после сильного снегопада.

2. Выгоднее заказать абонентское обслуживание кровли, в рамках которого альпинисты нашей компании будут регулярно очищать крышу от скопившегося на ней снега, льда в течение 1-2 дней с момента выпадения снега.

3. Вы  можете заключить договор на комбинированное обслуживание, предполагающее определение конкретных дат проведения работ, удобных именно Вам.

Чтобы узнать точную стоимость и получить бесплатную консультацию от специалиста, позвоните нам по телефону: +7(812) 600-32-01

Вывезти снег с территории – это тоже наш профиль,  обращайтесь!

Так же Вы можете ознакомится с клиннинговыми и другими услугами, которые представлены на нашем сайте.

Источник: https://tiu.ru/p50671713-ochistka-krysh-snega.html

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор по чистке снега с крыши
г. _______________ “__”___________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1.

2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи:

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____.

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

1.3.1. Начало работ: __________________________________________.

1.3.2. Окончание работ: _______________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: _________________________.

2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.

2.3. Подрядчик _______________ (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру.

Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ.

В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ.

3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.5. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Приложение:

1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик Подрядчик _____________________ (__________) _____________________ (__________)

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.