+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Образец договора на геодезическое сопровождение строительства

Содержание

Трудовой договор с геодезистом

Образец договора на геодезическое сопровождение строительства
г. _______________ “___”___________ ____ г.

____________________, именуем___ в дальнейшем “Работодатель”, в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем “Работник”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным трудовым договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя.

1.2. Работник принимается в ________________________________ на должность геодезиста.

Работа по настоящему договору является для Работника основной.

1.3. Местом работы Работника является _________________________________, расположенн____ по адресу: _________________________________. Также местом работы является местность, куда направляется экспедиция в соответствии с распоряжением Работодателя.

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в особых условиях. Трудовые обязанности Работника связаны с выполнением работ в полевых условиях.

1.5. Работник подчиняется непосредственно _____________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий трудовой договор заключается без ограничения срока действия. Дата начала работы: “___”__________ ____ г.

(Вариант: Настоящий трудовой договор заключается на срок с “___”______________ ____ г. по “___”__________ ____ г., основание: _____________________________.

Дата начала работы: “___”__________ ____ г.).

2.2. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью _____ (___________) месяца с даты начала работы.

(Вариант: Работник приступает к исполнению своих обязанностей без испытательного срок.)

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА

3.1. Работнику устанавливается повышенная ставка заработной платы (должностной оклад) в размере ______ (_____________) рублей.

3.2. Для Работника предусмотрены следующие меры материального стимулирования:

3.2.1. Доплаты ___________________________________________.

3.2.2. Надбавки __________________________________________.

3.2.3. Премии ____________________________________________.

3.2.4. Иные ______________________________________________.

3.3. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных средств в кассе Работодателя (вариант: путем безналичного перечисления на счет Работника в банке) в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.4. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

4.1. Исходя из условий и характера деятельности, обусловленных договором, для Работника устанавливается ненормированный рабочий день, 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.

4.2. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью ________, который в рабочее время не включается.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.

4.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ______ рабочих дней.

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка, действующего у Работодателя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

5.1. Работник обязан:

5.1.1. Добросовестно исполнять следующие должностные обязанности:

1) выполнять работы по сгущению плановой сети различными геодезическими методами (триангуляции, полигонометрии и т.д.), а также высотной основы методами нивелирования;

2) осуществлять комплекс геодезических работ при решении различных инженерно-технических задач, в том числе по привязке существующих и переносу в натуру проектных объектов (сооружений) при проведении строительно-монтажных, геолого-разведочных и других работ;

3) осуществлять необходимые геодезические измерения и вести полевую документацию;

4) участвовать в составлении соответствующих разделов проектов проведения геолого-разведочных и других работ;

5) осуществлять геодезический контроль за строительно-монтажными работами;

6) обеспечивать соблюдение установленных норм и правил, а также учет и сохранность геодезических знаков при выполнении топографо-геодезических работ;

7) участвовать в согласовании и подготовке геодезических материалов для оформления земельных отводов под строительство объектов;

8) подготавливать исходные геодезические данные и осуществлять камеральную обработку полевых материалов;

9) составлять топографо-геодезические карты, планы, схемы, профили и другие графические материалы;

10) выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов, обеспечивать их правильную эксплуатацию и хранение;

11) участвовать в планировании, организации и ликвидации геодезических работ;

12) оформлять производственную документацию и отчетность;

13) обеспечивать и контролировать соблюдение правил учета и хранения материалов топографо-геодезических работ, законодательства в области геологического изучения недр, недропользования, охраны недр и окружающей среды, правил охраны труда, противопожарной защиты при выполнении топографо-геодезических работ;

14) руководить техниками-геодезистами и рабочими при проведении геодезических работ.

5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Работодателя.

5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.

5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.

5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя.

5.2. Работник имеет право:

5.2.1. НА защиту своей профессиональной чести и достоинства.

5.2.2. Представлять предложения по организации работ, научно-исследовательским программам.

5.2.3. Совмещать несколько профессий при работе в геолого-разведочной экспедиции.

5.2.4. Получать компенсацию за приобретенное самостоятельно необходимое снаряжение, в том числе инструменты, специальную одежду, средства защиты.

5.2.5. Бесплатно обучаться и проходить специальную подготовку для работы в геолого-разведочной экспедиции.

5.2.6. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель обязан:

6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего договора.

6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором.

6.1.3. Обеспечивать Работника документацией, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также оборудованием, необходимым для исполнения им трудовых обязанностей.

6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.

6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.

6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Работодатель имеет право:

6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд.

6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Принимать локальные нормативные акты.

6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами.

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, локальными актами Работодателя и настоящим договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

9.2. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат.

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9.4. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) бездействием Работодателя.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой – у Работника.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. Работодатель: _____________________________________________________

адрес местонахождения: _________________________________________________,

ИНН ____________, КПП __________________, р/с ___________________________

в ______________________________________, БИК __________________________.

12.2. Работник: _________________________________________________________

паспорт серии ______ номер ____________, выдан __________________________

_______________________ “___”_________ ____ г., код подразделения ______,

зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________.

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель: Работник: ____________/_____________/ ____________/__________/ М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC

Договор подряда на строительство дороги – образец

Образец договора на геодезическое сопровождение строительства

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на строительство дороги. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Договор генерального подряда на строительство.

Договор подряда на строительство дороги — это письменное соглашение, по условиям которого одна сторона, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполнить по заказу другой стороны, именуемой заказчиком, определенную работу по строительству дороги и сдать ее результат; заказчик же, в свою очередь, обязуется принять результат работы и соответствующим образом оплатить ее.

В роли заказчика по договору подряда на строительство дороги могут выступать любые субъекты гражданском права, подрядчиками же могут быть юридические лица либо индивидуальные предприниматели, которые являются членами СРО.

Если подрядчик по условиям договора подряда будет привлекать к выполнению строительно-дорожных работ других лиц – субподрядчиков, то он будет выступать в роли генерального подрядчика.

Дорожно-строительные работы, осуществляемые по договору подряда, должны соответствовать регламентам дорожного строительства, зафиксированные ГОСТом. В Госстандарте установлены требования к качеству проведения работ и материалам, которые будут использоваться, а также определяется возможность максимальной нагрузки на магистраль.

В договоре подряда на строительство дороги фиксируются основные права и обязанности участников сделки, сроки сдачи-приемки дороги, условия расчетов, вопросы материально-технического снабжения, меры ответственности за нарушение договорных обязательств. Данная сделка регулируется Гражданским и Градостроительным кодексом РФ.

Особенности строительства дороги

Строительство дорог приравнивается к строительству зданий и сооружений II уровня ответственности, до 2007 года эта деятельность подлежала обязательному лицензированию, сейчас этого не требуется.

Дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Планирование дорожной деятельности (строительство, ремонт, реконструкция дорог) осуществляется уполномоченными органами гос. власти Российской Федерации, органами гос.

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

Для заключения договора подряда на строительство дороги заказчик должен в обязательном порядке иметь разрешение на строительство и реконструкцию дороги.

Строительство дороги по договору подряда может включать в себя множество видов работ:

  • исследование, анализ местности;
  • проектирование;
  • изучение окружения объекта;
  • геодезическая съемка;
  • рытье дорожного корыта;
  • строительство дорожного полотна;
  • установка тротуарной плитки, бордюрного камня;
  • подготовка документов для сдачи в соответствующие организации;
  • ремонт дорог.

Соответствие построенных и реконструированных дорог требованиям строительных норм, правил, стандартов и других нормативных документов, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актом приемки дороги.

Акт приемки дороги выдается комиссией, назначаемой федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в пределах их компетенции, на основании результатов проведенных в установленном порядке контрольных осмотров, обследований и испытаний.

Структура и содержание типового договора подряда на строительство дороги

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон. Участниками сделки являются заказчик и подрядчик (либо ген. подрядчик).
  3. Предмет договора. Предметом договора подряда является строительство определенного участка дороги либо выполнение определенный вид строительно-дорожных работ.

    Объем и содержание данных работ определяется в технической документации.

  4. Срок действия договора подряда. Данный пункт является обязательным условием договора подряда, в случае отсутствия информации о сроке действия соглашения, сделка может быть признана недействительной. Согласование сроков обычно оформляется в виде календарных планов и графиков.

  5. Права и обязанности сторон.
  6. Техническая документация. Техническая документация является обязательной составляющей договора подряда на строительство дороги. Она устанавливает специфику, периодичность, последовательность, характер дорожно-строительных работ, а также климатические требования.

    В тексте договора необходимо указать, какая сторона является ответственной за подготовку технической документации.

  7. Сроки выполнения работы.
  8. Стоимость работ и порядок расчетов.

    Цена договора подряда на строительство дороги определяется чаще всего при помощи составления сметы, которая содержит в себе список затрат на исполнение дорожно-строительных работ, закупку строительных конструкций и материалов, приобретение оборудования и т.д.

  9. Порядок сдачи и приемки работ.

    По результатам приемки составляется акт, который подписывается обеими сторонами. При отказе делается соответствующая отметка в акте. Возможен поэтапный и окончательный прием выполненных работ.

    В соглашении можно предусмотреть предварительную оплату выполненных работ; оплату по мере выполнения отдельных этапов; оплата за конкретные объемы работ, выполненные за отчетный период; окончательную оплату после сдачи работ заказчику.

  10. Страхование рисков.
  11. Гарантия качества работ.

    На подрядчика возлагается ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока (кроме случаев, когда дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его части, неправильной эксплуатации или неправильно составленной инструкции по эксплуатации, разработанной заказчиком или привлеченными заказчиком лицами).

    Предельный срок обнаружения недостатков составляет 5 лет.

  12. Конфиденциальность.
  13. Ответственность сторон. Ответственность за соответствие дорог установленным требованиям в части обеспечения безопасности дорожного движения на этапе проектирования возлагается на исполнителя проекта, а на этапах реконструкции и строительства — на исполнителя работ.
  14. Основания и порядок расторжения договора подряда.
  15. Разрешение споров.
  16. Форс-мажор.
  17. Прочие условия.
  18. Список приложений.
  19. Адреса и реквизиты сторон.
  20. Подписи сторон

Сопутствующие документы

На нашем сайте вы можете скачать бланк договора подряда на строительство дороги вместе с сопутствующими документами:

  • Акт о приеме выполненных работ;
  • акт приема-передачи материалов;
  • регламент проведения работ;
  • справка о стоимость затрат и работ;
  • календарный план;
  • дополнительное соглашение;
  • перечень материалов;
  • перечень оборудования;
  • протокол разногласий;
  • протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/stroitelstvo_dorogi/

Образец договора на геодезическое сопровождение строительства

Образец договора на геодезическое сопровождение строительства

– комплекс геодезических работ, проводимых на всех этапах строительства зданий и сооружений, а также прокладки дорог и инженерных коммуникаций. На основе полученных при геодезической съемке данных специалисты делают пространственные расчеты будущих конструкции.

Они необходимы для контроля соответствия возведения сооружения проектной документации, предотвращения его деформаций и осадки в процессе строительства и при дальнейшей эксплуатации.

В комплекс геодезических работ на строительной площадке входят такие работы как: Составление топографического плана, отображающего особенности рельефа местности, с нанесением на него коммуникационных сетей и метрических данных расположенных на участке объектов; Построение разбивочной основы строительной площадки; Геодезические работы по выносу в натуру и закрепление главных и (или)

Договор на выполнение геодезических и картографических работ

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда».

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему договору

Сто стд 034-2012 договор на оказание инженерно-геодезических услуг

Действующий РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «27» октября 2012 г.

на основании Документ разработан в соответствии с требованиями . Челябинск 2012 ДОГОВОР № (номер договора) Настоящий Договор заключен [«(число)» (месяц) 20(год) г.

в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании], (в дальнейшем именуемым «Инженер»), с другой стороны, на оказание услуг в период (наименование периода оказания услуг ) Объекта Заказчика: (наименование Объекта) (в дальнейшем именуемого «Объект»), расположенного по адресу: (адрес объекта:

Образец договора оказания услуг по проведению изыскательных работ, заключаемый между юридическими лицами

изыскательные работыг.

Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:1.1.1.

Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».2.1. Договор вступает в силу с момента его

Договор на геодезические работы

Заключение договора на геодезические работы, является весьма ответственной и требующей внимания задачей, обусловленной целым рядом необходимых правил, которые в полной мере требуется соблюдать сторонам заключающим договор, то есть заказчику и исполнителю.

Соответственно заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проекта планировки и проекта межевания территории.

Примерная форма договора на геодезическое сопровождение строительства (инженерно-геодезические изыскания при строительстве) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с ГК РФ. Договор на геодезическое сопровождение строительства(инженерно-геодезические изыскания при строительстве) г. [место заключения договора] >[число, месяц, год] > [Наименование организации], в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [наименование организации], в лице [должность, Ф. 1.2.

Договор по техническому сопровождению рабочей документации

5.1.

Заказчик представляет Исполнителю поэтапный график готовности рабочей документации, в соответствии с которым сопроводительным письмом направляет Исполнителю на проверку и согласование комплект рабочей документации очередного этапа.

Комплект направляется в двух экземплярах с переводом текста на русский язык. 5.2.

Исполнитель в течение _________ рабочих дней просматривает представленные чертежи, проверяет расчеты и спецификации на соответствие действующим российским стандартам, нормам и правилам (СНиП).

Проверке подлежат принципиальные решения: архитектурные планы, разрезы, фасады, конструкции фундаментов, стен, кровли; монтажные схемы несущих конструкций и узлы сопряжения элементов несущих конструкций, монтажные (сборочные) схемы отопительных и вентиляционных систем, водопровода, водостока, канализации, электротехнических установок и электроосвещения, систем связи, автоматики, санитарно-технических устройств, пожарной сигнализации.

Трудовой договор с геодезистом

Тематика документа: Файл текстовой версии: 21,8 кб Сохранить документ: г. _______________ «___»___________ ____ г.

____________________, именуем___ в дальнейшем «Работодатель», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным трудовым договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя. 1.2.

Геодезическое сопровождение строительства

Образец договора на геодезическое сопровождение строительства

Стоимость услуги:

от 10 000 руб.

На сегодняшний день без сопровождения геодезистом не обходится ни одна стройка, начиная с обычного частного дома и заканчивая офисными или торговыми комплексами со сложнейшей инфраструктурой.  Наличие квалифицированных инженеров на объекте строительства гарантирует качество и надежность возведенных конструкций. Геодезическое сопровождение строительства — это комплекс работ с чертежами и геодезическими инструментами, позволяющими обеспечить правильное и точное позиционирование сооружений и зданий, а также точное и правильное позиционирование конструкций в соответствии с проектом и допусками СНиП. Геодезические работы неотъемлемая часть процесса проектирования и производства в строительстве. Бригада геодезистов оснащается геодезическим оборудованием – теодолитами и тахеометрами, цифровыми или оптическими нивелирами, ЭВМ с соответствующими программными продуктами и другим оборудованием.

Для решения некоторых задач могут использоваться и другие специальные приборы: приемники GPS/ГЛОНАСС (GGNS), приборы вертикального проектирования (PZL100), ротационные лазерные построители плоскостей и другое высокоточное оборудование. Наличие квалифицированных геодезистов на стройплощадке позволяет добиться качества и надежности возведенных конструкций.

Для чего сопровождение нужно:

Проектным организациям необходимы предварительные инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта, в т.ч.

для разработки ППР и ППГР (Проекта производства работ и Проекта производства геодезических работ)Генподрядным организациям для обеспечения СМР (Строительно Монтажных Работ) на всех этапах строительства, а также контроль качества и объема выполнения работ субподрядными организациями.

Инвесторам и их надзорным службам для контроля качества выполнения работ генподрядными организациями и подтверждения объемов выполненных работ.

Землевладельцам и частным лицам в сфере ИЖС для создания кадастрового плана земельного участка и т.д.

Что мы делаем при сопровождении строительства

Изыскания в строительстве включают в себя полный комплекс всевозможных геодезических и сопутствующих работ. Как правило при выполнении геодезических изысканий практически все виды работ называют одним термином — инженерная геодезия. Но надо понимать, что строительно геодезические работы высокой точности имеют принципиальные отличия от топографической съемки.

Сопровождение строительства должно осуществляться на постоянной непрерывной основе, в случае если объект большого размера, то на объекте обеспечивается присутствие на постоянной основе бригады геодезистов, обеспечивающих непрерывное выполнение работ. Для объектов малого и среднего строительства возможен вариант выездной работы, т.е.

по окончании очередного этапа СМР на место выезжает бригада геодезистов и выполняет заказанную работу. Категорически не рекомендуется перекладывать промежуточные работы такие как разбивка или контроль установки опалубки на строителей т.к.

теряется контроль за качеством выполнения работ и велика вероятность что после выполнения контрольных исполнительных съемок геодезистом выяснится, что дальнейшая эксплуатация здания не безопасна и не возможна.

Комплекс геодезических изысканий при сопровождении строительства зданий и сооружений не важно монолитных или бетонных, аэродромов, промышленных площадок и трасс линейных объектов (ЛЭП, железных и автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, и других инженерных коммуникаций) включает в себя множество действий.

Этапы работ

Создание опорной геодезической сети объекта строительства с использованием пунктов государственной геодезической сети, если объект сильно удален возможно использование GGNS приемников для определения координат исходных пунктов с помощью системы позиционирования GPS\ГЛОННАС, последующее сгущение геодезической сети от базовых пунктов.

Первичная съемка участка в масштабе 1:500 для проектирования и сохранения начальной поверхности для подсчета объемов грунтов.Изучение проекта, поиск ошибок и пересчет контрольных точек в систему координат объекта.Вынос в натуру границ котлована, с последующим контролем выемки грунта и подсчетом объемов земляных работ.

Вынос в натуру (закрепление) главных осей сооружения.Вынос в натуру (закрепление) конструкционных элементов объекта, в т.ч. временные дороги, подземные коммуникации и другие элементы.Вынос в натуру (закрепление) высотных реперов для СМР.

Систематическое наблюдение за деформациями зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, а также слежение за осадкой возводимого здания и подпорной стены котлована.

Составление и сдача технических отчётов о результатах, выполненных геодезических работ в процессе строительства.
Исполнительная съемка возведенных элементов и составление исполнительной документации, в т.ч. исполнительных чертежей планового и высотного положения скрытых конструкций во время строительства.

Осуществление контроля за выполнением работ и приёмка исполнительной документации генподрядных и субподрядных организаций.Геодезический контроль за соблюдения геометрических параметров (размеров) строительных конструкций, в т.ч.

при проверке вертикальности стен и колонн сооружений, нивелировании поверхности при сборке опалубки, монтаже специального оборудования, выверке подкрановых путей и т.д.Периодическая проверка объемов бетонных работ.

На финальном этапе осуществляется подготовка к сдаче комплекта исполнительной геодезической документации, содержащей: схемы по конструкционным элементам здания или строения, специальные исполнительные инженерные планы, исполнительные чертежи и аксонометрия по надземным и подземным коммуникациям, профили и разрезы.

В каком виде предоставляются услуги

При сопровождении строительства крупных строительных объектов создается постоянный геодезический штаб строительства с присутствием специалистов геодезической фирмы ЮСТАС в формате вплоть до 24\7.

В случае если объект не требует постоянного присутствия или иные причины возможно оформить договор в формате фиксированной цены выезда на объект строительства.

В случае сильной удаленности от объекта геодезических изысканий нужно организовывать работу вахтовым методом.

Бригада геодезистов всегда укомплектована геодезическим оборудованием – электронным тахеометрам, нивелиром, рулеткой, ЭВМ с программным обеспечением и сопутствующим ручным инструментом.

При решении некоторых геодезических задач могут использоваться и другие специальные приборы: приборы вертикального проектирования (PZL100), приемники GPS/ГЛОНАСС (GGNS), ротационные лазерные построители плоскостей и другое высокоточное оборудование.

Дополнительные виды работ

Список работ в строительстве необъятен, поэтому каждое решение выбирается индивидуально и может включать следующие геодезические работы и услуги:Ландшафтная съемка   в различных масштабах (основа для ландшафтного проектирования)Подеревная топографическая съемка в различных масштабах с последующим получением порубочного билетаТопографическая съемка в различных масштабах

Съемка фасада

Согласования с всевозможными ГУП, например, «МосГорГеотрест»Получение технического задания в «Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» оно же сокращенно РосимуществоПолучение Распоряжения ДЗР (Департамента земельных ресурсов ) г.

МоскваВ случае первичного образования земельного участка или при первичной регистрации объектов капитального строительства требуется изготовление межевых плановПолучение кадастровых паспортов объектов недвижимости

Изготовление технических планов объектов капитального строительства или актов обследования

Геодезические изыскания в строительстве

Выполнение топографической съемки с согласованием коммуникаций обязательное условие до начала проектирования любого объекта.
Полученные результаты такие как конфигурация участка, ориентация в пространстве, расположение относительно других объектов, рельеф местности, наличие коммуникаций и их положение позволяют грамотно расположить объект будущего строительства.

Создание геодезических сетей/ геодезической основы

Опорная сеть является важнейшей частью геодезических изысканий на объекте строительства, т.к. основное предназначение пунктов геодезической основы — это создание единой системы координат строящегося объекта с целью обеспечения точности расположения отдельных элементов конструкций, возводящихся на площадке — проекту.

Использование пунктов основы предварительно закрепленных на объекте строительства для всех видов работ обеспечивает правильное и точное выполнение работ, связанных со строительством, а также получение наиточнейших результатов в процессе выполнения исполнительной съемки и создания исполнительной документации для контролирующих органов и эксплуатирующих организаций.Важно понимать, что использование при плохо закрепленной, неправильно установленной или недостаточно развитой опорной геодезической основы, при длительном строительстве скорее всего повлечет за собой расхождение между вынесенными точками проекта с различных пунктов основы, что приведет к нарушению СНиП и ГОСТ на строительные конструкции и повлечет за собой частичную или полную остановку строительно монтажных работ (СМР) до момента полного восстановления единой системы координат на объекте.

Осознание данных реалий и грамотный подход в развитии геодезической опорной сети является гарантом правильности и стабильности выполнения СМР.

Разбивочные работы

Разбивочные работы являются основным этапом СМР. В процессе выполнения данного вида работ происходит поэтапное закрепление (вынос в натуру) отдельных видов конструкций, таких как: шпунтовое ограждение котлована или проектных осей свайного поля, строительные оси и проектное положение ростверков, пилонов, колонн и т.д.

Контрольные исполнительные съемки

Данный вид работ выполняется параллельно строительно монтажным работам и преследует цель определить качество работ и соответствие построенных конструкций конструкторской документации по правилам и номам СНиП и ГОСТ.

Также очень важно, чтобы вовремя выполнялись исполнительные съемки скрытых работ: положения анкерных болтов и конструкций до бетонирования или подземных коммуникаций до засыпки котлованов, т.к.

в последующем может потребоваться дорогостоящая корректировка проекта или вовсе демонтаж конструкций.

Источник: https://ooo-justas.ru/geodezicheskoe-soprovojdenie-stroitelstva/

Договор на проведение изыскательных работ

Образец договора на геодезическое сопровождение строительства

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:

1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).

1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.

2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:

2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.

2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.

2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.

2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.

2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.

2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.

2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:

3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).

3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).

3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.

3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.

3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.

3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1.1. Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения.

4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).

4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.

4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:

4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.

4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.

4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:

5.1.1. Инженерно-топографический план участка.

5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.

5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.

6.3.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.

7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.

7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.

7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.

7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.

7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.

9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.

9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.

9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.

9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.